PRAVIDLÁ
POISTENIE STAVEBNÝCH A MONTÁŽNYCH PRÁC

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Na základe týchto Pravidiel a platnej legislatívy Ruskej federácie uzatvára Poisťovacia organizácia, ďalej len „Poisťovateľ“, poistné zmluvy na stavebné a inštalačné práce s právnickými osobami a spôsobilými fyzickými osobami, ďalej len „Poistenci“.

1.2. Poistník má pri uzatváraní poistnej zmluvy právo ustanoviť fyzické alebo právnické osoby (Oprávnené osoby) na prijímanie poistných platieb podľa poistnej zmluvy, ako aj na ich nahradenie podľa vlastného uváženia pred vznikom poistnej udalosti.

2. PREDMETY POISTENIA

2.1. Predmetom poistenia sú majetkové záujmy poisteného, ​​ktoré nie sú v rozpore s právnymi predpismi Ruskej federácie, súvisiace s vykonávaním stavebných, inštalačných a iných prác pri výstavbe stavebných projektov, ako aj náhrada škody zo strany poistenca. spôsobené na zdraví alebo majetku tretích osôb počas stavebných a inštalačných prác.

Nasledujúce položky podliehajú poisteniu podľa týchto pravidiel:

Nepredvídané a náhle sú také materiálne vplyvy, ktoré poistený alebo jeho zástupcovia buď nemohli včas predvídať, alebo ich nemohli predvídať na základe odborných znalostí, ktoré sú v stavebníctve bežnou praxou.

3.3.1. Poistenie sa poskytuje najmä proti týmto rizikám:

Požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla;

Tornádo, hurikán, búrka, tajfún;

Snehové lavíny, bahno;

Povodeň, vysoká voda, dážď;

Kolaps, zosuv pôdy, pokles pôdy, zaplavenie spodnou vodou;

zemetrasenie;

Nezákonné konanie tretích strán, vlámanie, lúpež;

Porucha inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, dodávka tepla, dodávka elektriny);

chyby pri inštalácii;

Zrútenie alebo poškodenie objektu vrátane zrútenia alebo pádu častí;

Akékoľvek iné náhle a nepredvídané udalosti na stavenisku, ktoré nevylučujú tieto pravidlá ani poistná zmluva.

3.3.2. Poisťovateľ, ak je to uvedené v podmienkach poistnej zmluvy, hradí náklady na vypratanie územia po poistnej udalosti.

Za zúčtovacie náklady sa považujú také náklady, ktoré musia byť vynaložené po poistnej udalosti na uvedenie staveniska do stavu vhodného na rekonštrukčné práce.

3.4.10. Experimentálna alebo výskumná práca.

3.4.11. Poškodenie priamo spôsobené neustálym vystavením prevádzkovým faktorom (opotrebenie, korózia, oxidácia, hniloba, samovznietenie).

3.4.12. Uplatňovanie nárokov poistenca na náhradu pokút (pokuty, penále) v dôsledku nekvalitného alebo včasného vykonania stavebných a inštalačných prác (poskytnutých služieb), ukončenia alebo neplnenia zmlúv.

3.4.13. Úraz, choroba alebo smrť zamestnancov poistenca alebo inej organizácie zaoberajúcej sa stavebnými a inštalačnými prácami.

3.4.14. Zničenie, zničenie, strata, poškodenie plánov, výkresov, fotografií, vzoriek, nákresov, cenných papierov, peňazí, účtovných a iných dokumentov.

3.4.15. Škoda, ktorá existovala v čase uzavretia poistnej zmluvy a bola Poistníkovi alebo jeho zástupcom známa.

3.5. Neprijaté príjmy poistníka (ušlý zisk) v dôsledku poistnej udalosti nie sú predmetom náhrady.

4. ÚZEMIE POISTNÉHO KRYTIA

4.1. Poistný predmet sa považuje za poistený na území uvedenom v poistnej zmluve.

5. POISTNÁ SUMA, POISTNÉ, FORMA A POSTUP ICH PLATBY

5.1. Poistná suma je peňažná suma určená poistnou zmluvou, na základe ktorej sa stanovujú sumy poistného a poistného.

5.2. Poistná suma je stanovená dohodou zmluvných strán v rámci skutočnej hodnoty predmetu poistenia na základe dokladov potvrdzujúcich jeho hodnotu.

5.3. Poistné sumy sa stanovujú na základe:

5.3.1. At - úplné projektové (odhadované) náklady stavebných prác po dokončení vrátane nákladov na materiál, mzdy, prepravné náklady, clo, poplatky, ako aj náklady na materiál a stavebné prvky dodané zákazníkom;

5.3.2. At - úplné projektové (odhadované) náklady každého predmetu poistenia po dokončení inštalácie, vrátane prepravných nákladov, ciel, poplatkov a nákladov na inštaláciu;

5.3.3. Podľa paragrafov. a - skutočnú hodnotu zariadení staveniska alebo stavebných strojov a zariadení.

5.4. Poistná suma sa stanovuje oddelene od poistných súm určených v odsekoch. , , a a nemôže presiahnuť 2 % z poistnej sumy na poistenie stavebných a montážnych prác.

5.5. Ak je poistná suma stanovená poistencom pod skutočnú hodnotu veci, poistenie sa uplatní ako podiel na hodnote nehnuteľnosti (neúplné poistenie).

5.6. Poistná zmluva po dohode zmluvných strán stanovuje aj limit zodpovednosti poisťovateľa (maximálne splatné poistné plnenie) na jednu poistnú udalosť a/alebo na celé poistné obdobie a bezpodmienečnú spoluúčasť - časť škody, ktorá nie je s výhradou náhrady zo strany poisťovateľa (ďalej len „franšíza“).

5.7. Poistné sa vypočítava na základe poistných súm, tarifných sadzieb (k týmto pravidlám) a s prihliadnutím na špecifické podmienky poistenia.

5.8. Platbu poistného realizuje Poistník v súlade s podmienkami poistnej zmluvy bankovým prevodom alebo v hotovosti.

5.9. Poistné platí poistník jednorazovo alebo v splátkach spôsobom a v lehotách ustanovených poistnou zmluvou.

Za deň zaplatenia poistného sa považuje deň odpísaním peňazí z účtu Poistenca.

6. POSTUP PRI UZATVORENÍ A REGISTRÁCII POISTNEJ ZMLUVY

6.1. Poistná zmluva je zmluva medzi poisťovateľom a poistníkom, na základe ktorej sa poisťovateľ zaväzuje pri vzniku poistnej udalosti zaplatiť poistníkovi alebo inej osobe, v prospech ktorej je poistná zmluva uzatvorená, poistné plnenie, a poistník sa zaväzuje platiť poistné v lehotách ustanovených poistnou zmluvou.

Poistná zmluva môže obsahovať ďalšie podmienky určené dohodou zmluvných strán a musí spĺňať všeobecné podmienky platnosti transakcie stanovené občianskym právom Ruskej federácie.

6.2. Poistná zmluva sa uzatvára na základe písomnej prihlášky-dotazníka poistenca, obsahujúceho potrebné informácie o predmete poistenia, údaje o všetkých okolnostiach rozhodujúcich pre určenie miery rizika, ako aj na základe údajov z a. predpoistné vyšetrenie vykonané (v prípade potreby) odborníkmi poisťovateľa alebo odborníkmi tretích organizácií zúčastnených poisťovateľa. Ak poistník neposkytne uvedené údaje, má poisťovateľ právo odmietnuť uzavretie poistnej zmluvy.

K poistnej zmluve je priložená prihláška poistníka o poistenie a súpis poisteného majetku, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

6.3. Poisťovateľ zodpovedá podľa zmluvy len vtedy, ak poistník splní svoje povinnosti podľa týchto Pravidiel vrátane nahlásenia pravdivých údajov o predmete poistenia pri uzatváraní zmluvy.

6.4. Skutočnosť, že bola poistná zmluva uzavretá, môže byť potvrdená poistným certifikátom (poistkou), ktorý poisťovateľ prevedie na poistníka, vydaným v súlade s požiadavkami zákona Ruskej federácie „o poistení“ s prílohou týchto pravidiel.

6.5. Ak poistník stratí poistku počas doby platnosti poistnej zmluvy, vydá sa mu duplikát. Po vydaní duplikátu sa stratená poistná zmluva považuje za neplatnú a nevykonávajú sa na jej základe žiadne platby.

7. PLATNOSŤ POISTNEJ ZMLUVY

7.1. Poistná zmluva sa uzatvára na dobu uvedenú v zmluve (zmluve) o vykonaní stavebných a montážnych prác, ak zmluva neustanovuje inak.

Ak z dôvodov nezávislých od poistenca alebo osoby, v prospech ktorej sa zmluva uzatvára, dôjde k dočasnému prerušeniu stavebných prác (nedostatok financií a pod.), pozastaví sa aj platnosť zmluvy na dobu najviac tri mesiace. Poisťovateľ nenahrádza škodu vzniknutú počas doby prerušenia zmluvy.

Pri obnovení výstavby po prestávke dlhšej ako tri mesiace môže byť doba platnosti poistnej zmluvy predĺžená dodatočnou dohodou zmluvných strán.

7.2 . Poistná zmluva nadobúda platnosť po zaplatení poistného alebo jeho prvej časti poistníkom (ak sa platí v splátkach):

Pri platbe v hotovosti - od 00:00 hod. dňa nasledujúceho po dni prevzatia peňazí oprávneným zástupcom poisťovateľa;

Pri bezhotovostných platbách - od 00:00 hod. dňa nasledujúceho po dni prijatia peňazí na bankový účet poisťovateľa.

7.3. Platnosť poistnej zmluvy po zaplatení poistného v súlade s týmito pravidlami začína plynúť ihneď po začatí prác alebo po vyložení poistených predmetov na stavenisku, za predpokladu, že poistený oznámi poisťovateľovi začiatok prác. práce alebo vykládky, najskôr však v termíne uvedenom v poistnej zmluve.

7.4. Poistné krytie počas doby platnosti zmluvy zaniká na tie poistené predmety, ktoré sú prevzaté alebo uvedené do prevádzky od momentu podpísania preberacieho listu na dokončenú stavbu objektu, ako aj na zodpovedajúcu časť inštalácie resp. stroj (stroje), ak sa časť zariadenia alebo jeden alebo viacero strojov podrobuje (sú) skúšobným skúškam alebo sa uvádza (sú) do prevádzky. Toto ustanovenie platí, pokiaľ nebola uzavretá osobitná zmluva na poistenie záručných povinností po uvedení na trh.

Zástupca poisťovateľa sa zúčastňuje práce komisie pre preberanie dokončených stavebných projektov do prevádzky.

7.5. Ak v dôsledku zrýchlenia prác skončí poistné obdobie skôr, ako je dátum určený v zmluve, poistné je nevratné.

8. PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN

8.1. Poistenec má právo:

8.1.1. Získať poistné plnenie vo výške priamej skutočnej škody v medziach poistnej sumy s prihliadnutím na špecifické podmienky stanovené v poistnej zmluve.

8.1.2. Zmeniť podmienky poistnej zmluvy spôsobom uvedeným v ods. - tieto pravidlá.

8.1.3. Vypovedať poistnú zmluvu v súlade s týmito pravidlami.

8.2. Poistenec je povinný:

8.2.1. Pri uzatváraní poistnej zmluvy informujte poisťovateľa o informáciách potrebných na rozhodnutie o uzavretí zmluvy s charakteristikou stupňa rizika.

8.2.2. informovať poisťovateľa o všetkých poistných zmluvách uzatvorených alebo uzatvorených v súvislosti s týmto poistným predmetom;

8.2.3. Zaplatiť poistné vo výške, spôsobom a v termínoch uvedených v poistnej zmluve;

8.2.4. Prijmite všetky primerané opatrenia, dodržiavajte všetky odporúčania poisťovateľa, aby ste predišli škodám, ako aj požiadavky zákonov a nariadení a odporúčania výrobcu;

8.2.5. Do troch dní oznámiť poisťovateľovi okolnosti, ktoré nastali počas doby platnosti poistnej zmluvy a výrazne zvyšujú mieru rizika.

V tomto prípade má poisťovateľ právo požadovať od poistníka dodatočné poistné. Odmietnutie doplatenia poistného zo strany poistenca je dôvodom na ukončenie poistnej zmluvy od okamihu zmeny stupňa rizika.

8.2.6. Čiastočné alebo úplné zastavenie stavebných a montážnych prác oznámiť poisťovateľovi písomne ​​do 14 dní odo dňa úradného rozhodnutia.

8.3. Ak dôjde ku škode, poistník je povinný:

8.3.1. Vykonajte všetky potrebné opatrenia na zníženie škôd;

8.3.2. Vznik škody bezodkladne telefonicky (faxom) oznámiť poisťovateľovi a do 10 dní odo dňa jej vzniku zaslať poisťovateľovi písomné oznámenie o dôvodoch vzniku, povahe a výške škody. Obráťte sa na príslušné kompetentné orgány, aby ste získali dokumenty potvrdzujúce vznik a rozsah škody;

8.3.3. Pred vykonaním opravy alebo reštaurátorských prác odovzdajte poškodený predmet na obhliadku zástupcovi alebo odborníkovi poisťovateľa.

Poistník, ktorý oznámil poisťovateľovi vznik poistnej udalosti a predložil potrebné doklady, má právo pred obhliadkou zo strany poisťovateľa opraviť drobné (do 5 % nákladov) škody spôsobené na poistenej veci.

Ak zástupca poistiteľa nevykoná prehliadku do 5 pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o škode od poistenca, poistený má právo vykonať opravu alebo vymeniť poškodené diely.

8.3.4. poskytnúť všetky informácie a doklady, ktoré poisťovateľ potrebuje na zistenie poistnej udalosti a posúdenie spôsobenej škody, vrátane informácií, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva;

8.3.5. Ak dôjde ku škode v dôsledku protiprávneho konania tretích osôb, obráťte sa na príslušné orgány, aby vykonali vyšetrovanie;

8.3.6. Predložiť poisťovateľovi všetky doklady a urobiť všetky opatrenia potrebné na to, aby poisťovateľ mohol uplatniť regresné právo voči osobám zodpovedným za spôsobenú škodu;

8.3.7. Vykonajte ďalšie činnosti stanovené zákonom Ruskej federácie „o poistení“, týmito pravidlami a poistnou zmluvou.

8.4. Poisťovňa má právo:

8.4.1. skontrolovať stav poisteného predmetu, súlad informácií o poistnom predmete, ktoré mu poistený oznámil, so skutočnými okolnosťami, ako aj súlad poistenca so stavebnými predpismi, bezpečnostnými predpismi a podmienkami poistnej zmluvy;

8.4.2. Podieľať sa na záchrane a záchrane poisteného majetku, dávať písomné odporúčania na zníženie škôd, ktoré sú pre poistenca povinné. Tieto úkony však nemožno považovať za uznanie povinnosti poisťovateľa zaplatiť poistné plnenie;

8.4.3. Samostatne zistiť príčiny a okolnosti poistnej udalosti;

8.4.4. Pokračujte v obhliadke poškodeného majetku bez toho, aby ste čakali na oznámenie škody poistencom. Poistník nemá právo v tom poisťovateľovi brániť;

8.4.5. požadovať od poistenca informácie potrebné na zistenie poistnej udalosti a určenie výšky škody vrátane informácií tvoriacich obchodné tajomstvo;

8.4.6. V prípade potreby zašlite príslušným orgánom žiadosť o poskytnutie relevantných dokladov a informácií potvrdzujúcich skutočnosť a dôvod vzniku poistnej udalosti.

8.5. Poisťovňa je povinná:

8.5.1. Oboznámiť Poistníka s podmienkami týchto Pravidiel;

8.5.2. Po obdržaní návrhov poistenca na zmenu podmienok poistnej zmluvy ich do piatich dní zvážiť a informovať poistenca o prijatom rozhodnutí;

8.5.2. Nezverejňujte informácie o poistencovi a jeho majetkovom stave, s výnimkou prípadov ustanovených platnou legislatívou;

8.6. Poisťovateľ je po obdržaní písomného oznámenia o škode od poisteného (bod 8.3.2 týchto Pravidiel) povinný:

8.6.1. Prehliadku poistného predmetu za účasti poistenca do 5 pracovných dní a vystavenie potvrdenia o poistení;

8.6.2. Vypracujte spolu s poistencom výpočet náhrady škody;

8.6.3. Ak je prípad uznaný za poistiteľný, vyplatiť poistné plnenie vo výške, spôsobom a za podmienok uvedených v poistnej zmluve. Dňom výplaty poistného plnenia je deň odpísania peňažných prostriedkov z bežného účtu poisťovateľa. V prípade zaistenia veľkých rizík môže byť predĺžená lehota na výplatu poistnej náhrady, ktorá je uvedená v poistnej zmluve.

9. NEPLATNOSŤ POISTNEJ ZMLUVY

9.1. Poistná zmluva sa považuje za neplatnú od okamihu jej uzavretia:

9.1.1. V prípadoch ustanovených právnymi predpismi Ruskej federácie;

9.1.2. Ak je uzatvorená po udalosti uznanej ako poistenie v súlade s týmito pravidlami;

9.1.3. Ak je predmetom poistenia majetok, ktorý je predmetom konfiškácie na základe rozhodnutia príslušného súdu, ktoré nadobudlo právoplatnosť.

9.2. Poistnú zmluvu vyhlási za neplatnú súd, rozhodcovské alebo rozhodcovské súdy.

10. POSTUP A PODMIENKY PLATBY POISTENIA

10.1. Poistné plnenie sa vypláca poistníkovi (oprávnenej osobe) v súlade s s poistnú zmluvu, na základe písomnej žiadosti poistenca o náhradu škody, doklady potvrdzujúce vznik poistnej udalosti a výšku škody, poistný úkon a výpočet škody.

10.2. Poistné plnenie sa vypláca vo výške neprevyšujúcej priamu škodu spôsobenú na poistenom predmete stavebných a montážnych prác a poistenom zariadení staveniska (ďalej len majetok).

10.3. Škoda sa vzťahuje na hodnotu zničeného (ukradnutého) majetku a/alebo stratenú hodnotu poškodeného majetku.

10.4. Výšku škody určí poisťovateľ vykonaním prehliadky podľa hodnoty poškodeného majetku v čase poistnej udalosti. Vyšetrenie sa vykonáva na náklady poisťovateľa.

10.5. Každá strana má právo požadovať nezávislé preskúmanie s platbou na náklady strany, ktorá o to žiada.

Náklady na úhradu nezávislého vyšetrenia pre prípady uznané ako nepoistné po jeho ukončení znáša poistený. Nezávislými odborníkmi nemôžu byť osoby, ktoré sú konkurentmi poistníka alebo s ním majú obchodné kontakty, ako aj zamestnanci poistníka a poisťovateľa.

10.6. Výška škody je určená:

10.6.1. V prípade krádeže poisteného majetku - vo výške jeho hodnoty v čase poistnej udalosti mínus amortizácia;

10.6.2. V prípade straty poisteného majetku - vo výške jeho hodnoty v čase poistnej udalosti mínus hodnota existujúceho majetku vhodného na ďalšie použitie;

10.6.3. Ak dôjde k poškodeniu poisteného majetku - vo výške nákladov na jeho uvedenie do stavu, v akom bol pred vznikom poistnej udalosti.

10.7. Náklady na obnovu poisteného majetku zahŕňajú:

10.7.1. Náklady na materiál a náhradné diely potrebné na obnovu majetku;

10.7.2. Náklady na zaplatenie prác na obnove majetku;

10.7.3. Náklady na obnovu majetku sú stanovené mínus náklady na opotrebovanie materiálov a náhradných dielov vymenených počas procesu obnovy (opravy). Ak dôjde k výmene poškodených dielov, napriek tomu, že ich bolo možné opraviť bez ohrozenia bezpečnosti prevádzky poistenej veci, uhradí poisťovateľ poistenému náklady na opravu týchto dielov, najviac však náklady na ich výmenu. .

10.8. Náklady na obnovu nehnuteľnosti nezahŕňajú:

10.8.1. Výdavky spojené so zmenami a/alebo vylepšením poisteného majetku;

10.8.2. Výdavky spôsobené dočasnými (pomocnými) opravami alebo obnovou;

10.8.3. Výdavky na generálnu opravu zariadenia, jeho preventívnu opravu a údržbu, ako aj ďalšie výdavky vynaložené bez ohľadu na poistnú udalosť.

10.9. Poistné plnenie vypláca poisťovateľ v medziach zodpovedajúcej poistnej sumy as prihliadnutím na limity zodpovednosti.

10.10. Ak je poistná suma v čase poistnej udalosti nižšia ako skutočná hodnota poistenej veci (), zníži sa výška poistnej náhrady úmerne pomeru poistnej sumy k skutočnej hodnote. Toto ustanovenie sa vzťahuje na každý predmet a každý článok samostatne.

10.11. Ak poistník po poistnej udalosti pokračuje v prevádzke veci vyžadujúcej opravu, nahradí poisťovateľ škodu v rozsahu, v akom nebola takýmto prevádzkovaním spôsobená.

10.12. Po zaplatení poistnej náhrady sa poistná suma podľa zmluvy znižuje o sumu poistnej náhrady vyplatenej poistníkovi (oprávnenej osobe). Pri obnove alebo výmene poškodeného majetku môže byť výška poistnej sumy navýšená na pôvodnú sumu za podmienky uzatvorenia dodatočnej zmluvy a zaplatenia dodatočného príspevku.

10.13. Poisťovňa neplní:

10.13.1. Škoda vo výške nepresahujúcej bezpodmienečnú spoluúčasť uvedenú v poistnej zmluve;

10.13.2. Nepriama škoda akejkoľvek povahy, vrátane sankcií (pokuta, penále), vzniknutej škody pri Poistený z dôvodu porušenia podmienok zmluvy (zmluvy) na stavebné a inštalačné práce alebo jej ukončenia;

10.13.3. Poškodenie spôsobené chybnou konštrukciou;

10.13.4. Škoda alebo škoda, ktorá vznikla aj v dôsledku poistnej udalosti, ale ktorá bola zistená až pri inventarizácii;

10.13.5. Škoda alebo škoda spôsobená na veciach, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti územia poistného krytia, pokiaľ to nie je upravené v poistnej zmluve;

10.13.6. Náklady na výmenu, opravu alebo odstránenie chybných materiálov alebo chýb v stavebných a inštalačných prácach. Toto pravidlo sa vzťahuje len na priamo dotknuté časti poisteného majetku a nevzťahuje sa na smrť alebo poškodenie prevádzkyschopných častí v dôsledku havárie v dôsledku použitia chybného materiálu alebo chýb vo výrobe;

10.13.7. Zníženie hodnoty nehnuteľnosti v dôsledku:

Opotrebenie, korózia, oxidácia alebo v dôsledku nepoužívania alebo vystavenia bežným poveternostným podmienkam;

Vnútorné poruchy strojov a/alebo elektrických zariadení, ktoré vznikli počas prevádzky alebo porucha zariadenia staveniska;

Smrť alebo poškodenie vozidiel schválených na prevádzku na verejných komunikáciách, plávajúcich plavidiel a lietadiel;

Strata alebo poškodenie technickej, projektovej, účtovnej a inej dokumentácie, peňazí, cenných papierov alebo šekov, obalového materiálu vrátane: kontajnerov, škatúľ, prepážok, paliet, podnosov, sudov a pod.;

10.14. Poisťovateľ má právo odmietnuť vyplatiť poistné plnenie, ak poistník:

10.14.1. Úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti spáchané alebo povolené činnosti (nečinnosti), ktoré viedli ku škode;

10.14.2. bráni poisťovateľovi alebo jeho zástupcom vykonať obhliadku poisteného majetku po vzniku poistnej udalosti, zistiť okolnosti vzniku poistnej udalosti, určiť povahu a výšku škody;

10.14.4. Nesplnil alebo porušil požiadavky paragrafov. a týmito Pravidlami.

10.14.5. Dostal náhradu škody od osoby zodpovednej za jej spôsobenie. Ak poistník prijal náhradu škody od tretích osôb zodpovedných za jej spôsobenie, poisťovateľ vyplatí poistníkovi len rozdiel medzi sumou splatnou podľa podmienok poistnej zmluvy a sumou, ktorú poistník prijal od tretích osôb. Prijatie týchto súm je poistník povinný bezodkladne oznámiť poisťovateľovi.

10.14.6. V ostatných prípadoch ustanovených platnou legislatívou a poistnou zmluvou.

10.15. V prípade odmietnutia výplaty poistnej náhrady je poisťovateľ povinný o tom poistenca písomne ​​informovať s odôvodnením dôvodov odmietnutia.

10.16. Pri vrátení odcudzeného poisteného majetku poistníkovi je tento povinný do 10 dní vrátiť poisťovateľovi prijaté poistné plnenie znížené o náklady na zaplatenie nevyhnutných a vykonaných reštaurátorských (opravných) prác spôsobených odcudzením veci.

10.17. Ak poistník uzatvoril v súvislosti s týmto predmetom poistné zmluvy s viacerými poisťovateľmi na celkovú sumu, presahuje jeho poistnú hodnotu, pri vzniku poistnej udalosti sa mu vyplatí poistné plnenie vo výške úmernej pomeru poistnej sumy na zmluvu, ktorú uzatvoril zmluvy do celkovej sumy za všetky ostatné poistné zmluvy na určený predmet.

10.19. Poistník je povinný vrátiť poisťovateľovi vyplatené poistné plnenie (alebo jej zodpovedajúcu časť), ak sa v priebehu zákonom ustanovenej premlčacej doby zistí okolnosť, ktorá poistníka úplne alebo čiastočne zbaví práva na poistné plnenie.

11. ZMENA, DOPLNENIE, ZÁNIK POISTNEJ ZMLUVY

11.1. Zmeny a doplnky podmienok poistnej zmluvy sa uskutočňujú dohodou poisťovateľa a poistníka na základe žiadosti jednej zo zmluvných strán do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti druhej zmluvnej strany.

11.2. Zmeny a doplnky zmluvných podmienok sú platné od okamihu, keď sú dodatočné dohodnuté podmienky písomne ​​formalizované.

11.3 . Ak niektorá zo zmluvných strán nesúhlasí so zmenami a doplnkami poistnej zmluvy, o otázke platnosti poistnej zmluvy za rovnakých podmienok alebo o jej ukončení sa rozhodne do piatich dní.

11.4. Poistná zmluva je ukončená:

11.4.1. Ak poistenec nezaplatí poistné alebo jeho časť v lehote určenej v poistnej zmluve - od 00:00 hod. dňa nasledujúceho po dni, ktorý je posledným termínom na zaplatenie poistného alebo jeho časti;

11.4.2. Po skončení platnosti zmluvy - od 00:00 hod. dňa nasledujúceho po dni uvedenom v zmluve ako deň skončenia platnosti zmluvy;

11.4.3. Keď poisťovateľ splní svoje záväzky v plnej výške (vyplatenie poistného plnenia vo výške poistnej sumy) - odo dňa odpísania peňazí z bežného účtu poisťovateľa;

11.4.4. Ak súd rozhodne o vyslovení neplatnosti zmluvy spôsobom ustanoveným týmto poriadkom;

11.4.5. Pri prevode vlastníctva predmetu poistenia na inú osobu;

11.4.6. pri likvidácii poistníka alebo poisťovateľa;

11.4.7. Na žiadosť Poistníka;

11.4.8. Na žiadosť poisťovateľa.

11.5. V ostatných prípadoch ustanovených právnymi predpismi Ruskej federácie a poistnou zmluvou.

11.6. Zmluvné strany sú povinné navzájom si písomne ​​oznámiť svoj úmysel vypovedať zmluvu 30 dní pred predpokladaným okamihom ukončenia, pokiaľ zmluva neustanovuje inak.

11.7. Poistná zmluva môže byť obnovená, ak bola vypovedaná z dôvodu nezaplatenia ďalšej splátky poistného zo strany poistenca. Na obnovenie zmluvy musí poistník zaplatiť dlžnú časť poistného. Zmluva sa považuje za obnovenú odo dňa prijatia predtým nezaplatenej časti poistného poisťovateľovi. Doba platnosti zmluvy sa nebude predlžovať. Poisťovateľ nezodpovedá od okamihu zániku poistnej zmluvy až do jej obnovenia. Obnovenie poistnej zmluvy je formalizované dodatočnou dohodou.

12. PRÁVO NA REgres

12.1. Poisťovateľovi, ktorý vyplatil poistnú náhradu za poistenie stavebných projektov, vzniká v medziach vyplatenej sumy nárok, ktorý má poistený (alebo iná osoba, ktorá prijala poistnú náhradu) voči osobe zodpovednej za spôsobenú škodu. .

12.2. Po obdržaní poistnej náhrady je poistený povinný odovzdať poisťovateľovi všetky doklady a iné dôkazy, ktoré má, a vykonať všetky úkony potrebné na uplatnenie regresného nároku poisťovateľa voči osobe zodpovednej za spôsobenie škody.

13. POSTUP RIEŠENIA SPOROV

13.1. Spory z poistnej zmluvy medzi poistníkom a poisťovateľom sa riešia rokovaním, a ak nedôjde k dohode, riešia sa spory spôsobom ustanoveným platnou legislatívou Ruskej federácie.

Príloha č.1

k Poistnému poriadku

stavebné a montážne riziká

Dodatočné podmienky
na poistenie občianskoprávnej zodpovednosti voči tretím osobám pri stavebných a montážnych prácach

(k pravidlám)

1. Na základe poistnej zmluvy uzatvorenej podľa Pravidiel poistenia stavebných a montážnych prác a týchto Dodatočných podmienok poskytuje poisťovňa poistenie zodpovednosti poisteného voči tretím osobám pri stavebných a montážnych prácach.

2. Poisťovateľ v súlade s týmito Dodatočnými podmienkami preberá náklady na náhradu škody spôsobenej osobe a majetku tretích osôb, za ktoré zodpovedá ten, v prospech koho bolo poistenie uzatvorené, ak:

Zodpovednosť tejto osoby je určená právnymi predpismi Ruskej federácie počas stavebných, inštalačných, uvádzacích a uvádzacích prác a počas obdobia záručných povinností po uvedení na trh;

Škoda bola spôsobená v priamej príčinnej súvislosti s realizáciou poistencom stavebných, montážnych, uvedení do prevádzky a záručných povinností po uvedení do prevádzky;

Nehoda, pri ktorej vznikla škoda tretím osobám, sa stala na území vykonávaných prác alebo v jeho bezprostrednej blízkosti.

3. Poisťovateľ hradí súdne trovy aj v prípadoch náhrady škody spôsobenej tretím osobám v dôsledku poistnej udalosti, ak vzniknutá škoda podlieha náhrade v súlade s týmito dodatočnými podmienkami.

4. Okrem výnimiek uvedených v . Pravidlá pre poistenie stavebných a inštalačných prác, poisťovateľ neplní:

Škody spôsobené na majetku tretích osôb, ktorý je poistený alebo by mohol byť poistený v súlade s Pravidlami alebo Doplnkovými podmienkami pre poistenie záväzkov zo záruky po štarte;

škoda spôsobená rodinným príslušníkom osoby, v prospech ktorej sa poistenie uzatvorilo, a jej personálu, ako aj na majetku, ktorý je mu zverený alebo do užívania;

Škody spôsobené akýmikoľvek vozidlami, ak nie sú určené na používanie výlučne v rámci lokality predmetu poistenia.

5. Poistná zmluva dohodou zmluvných strán stanovuje všeobecný limit zodpovednosti poisteného za škodu spôsobenú na osobe a majetku tretích osôb pri výstavbe stavebného projektu na jednu poistnú udalosť alebo na celú dobu trvania zmluvy. a bezpodmienečnú spoluúčasť na náhradu vecnej škody.

6. Zmluva o poistení občianskoprávnej zodpovednosti poistenca voči tretím osobám je platná v termínoch v nej uvedených.

Pri poistení občianskoprávnej zodpovednosti za dobu výstavby, montáže a uvedenia do prevádzky však zodpovednosť poisťovateľa začína najskôr prevzatím stavebného materiálu a zariadenia na stavenisku a končí najneskôr uvedením zariadenia do prevádzky.

Pri poistení na dobu záručných povinností po uvedení na trh zodpovednosť poistiteľa začína plynúť po nadobudnutí účinnosti záruky po uvedení na trh a končí uplynutím záručnej doby.

7. Poistník bez písomného súhlasu poisťovateľa nemá právo prijať žiadne priame alebo nepriame záväzky na vyrovnanie nárokov tretích osôb na náhradu škody.

8. Poisťovateľ má právo v mene poisteného rokovať a uzatvárať dohody o vysporiadaní nárokov tretích osôb na náhradu škody, ktorá im bola spôsobená, ako aj súdne spory s tým súvisiace.

9. Poistník a/alebo osoba, v prospech ktorej sa poistná zmluva uzatvára, je povinný vydať poisťovateľovi príslušné plnomocenstvo a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť.

Porušením ustanovení tohto odseku zo strany poistníka a/alebo osoby, v prospech ktorej sa poistná zmluva uzatvára, vzniká poisťovateľovi právo odmietnuť vyplatenie náhrady.

10. Poistné krytie občianskoprávnej zodpovednosti voči tretím osobám sa poskytuje dodatočnou dohodou len vtedy, keď je s poisťovňou uzavretá hlavná poistná zmluva na stavebné a montážne práce.

Príloha č.2

k Poistnému poriadku

stavebné a inštalačné práce

Dodatočné podmienky
na poistenie záručných povinností po uvedení na trh

(k pravidlám)

1. Na základe poistnej zmluvy uzatvorenej podľa Pravidiel poistenia stavebných a montážnych prác (ďalej len „Pravidlá“) a týchto dodatočných podmienok poskytuje Poisťovacia organizácia (ďalej len „Poisťovateľ“) poistnú ochranu. stavebnému podnikateľovi pri plnení záručných povinností po spustení na budovy, stavby a zariadenia.

2. Poisťovateľ je v súlade s týmito dodatočnými podmienkami zodpovedný za poskytnutie poistnej náhrady za výdavky, ktoré vznikli poistenému počas trvania záručných povinností po uvedení na trh v dôsledku strát z poškodenia alebo zničenia predmetov poistenia, ak k takýmto škodám došlo napr. výsledkom alebo boli dôsledkom:

Nevýhody počas výstavby, inštalácie a uvádzania do prevádzky zistené počas záručnej doby;

Vady v plnení záručných povinností osobou alebo osobami, v prospech ktorých bolo poistenie uzatvorené.

3. Budovy, stroje a iné zariadenia nachádzajúce sa na stavenisku a montáži v čase ukončenia stavebných a montážnych prác podliehajú poisteniu (ako je uvedené v poistnej zmluve), ak osoby, v prospech ktorých sa poistenie uzatvára, zabezpečia že tieto predmety poistenia sú zásobované potrebnými surovinami a zásobami v súlade s aktuálnymi normami a predpismi.

4. Poistným plnením nepodliehajú (okrem tých, ktoré sú uvedené v poistných pravidlách pre stavebné a inštalačné práce):

Straty a výdavky vzniknuté v dôsledku straty alebo poškodenia palív a mazív, chladiacich kvapalín a iných pomocných materiálov, výrobkov vyrobených alebo spracovaných poistenými predmetmi;

Náklady na odstránenie vád, ktoré spôsobili alebo mohli spôsobiť poistnú udalosť, ako aj prípadné nepriame straty, najmä straty z očakávaného zisku alebo pokuty pri vykonávaní subdodávateľských prác.

5. Pre poistenie záväzkov zo záruky po uvedení na trh je v poistnej zmluve stanovený limit zodpovednosti v rámci hodnoty poistného predmetu na základe dokladov potvrdzujúcich ich hodnotu, na základe úplných nákladov každého stavebného projektu po dokončení inštalácie, vrátane rýchleho náklady, clá, poplatky a náklady na inštaláciu .

6. Ak nie je uvedené inak, zodpovednosť poistiteľa začína prevzatím záruky poisteným, najneskôr však dňom určeným v zmluve ako deň jej zániku.

7. Rozsah zodpovednosti poisťovateľa nahradiť náklady na stratu veci je určený nákladmi na náhradu stratenej veci alebo jej skutočnou hodnotou v čase poistnej udalosti, pričom treba mať na pamäti, ktorá z týchto dvoch súm pri určení rozsahu zodpovednosti poisťovateľa sa použije nižšia suma.

8. Ak je v poistnej zmluve stanovený limit poistného plnenia na jednu poistnú udalosť, poistné plnenie za všetky škody spôsobené tou istou poistnou udalosťou, vrátane nákladov na znižovanie a predchádzanie škodám, nemôže tento limit presiahnuť.

9. Poistné krytie náhrady strát vzniknutých počas doby plnenia poštartovacích záručných povinností sa poskytuje dodatočnou dohodou, ak je s poisťovňou uzatvorená hlavná poistná zmluva na stavebné a montážne práce.

Stavebníctvo sa rozvíja zbesilým tempom, neustále sa dodávajú hotové projekty a vznikajú nové staveniská. Okrem toho, že ide o veľmi výnosný biznis, je aj rizikový, preto je poistenie v stavebníctve veľmi obľúbenou službou.

Stavebné riziká

Poistenie stavby je zamerané na kompenzáciu škôd, ktoré môže developer utrpieť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo oprave objektu.

Poistenie stavieb sa vyznačuje absenciou všeobecných štandardných zmlúv, s čím sú spojené náročnosť hodnotenia rizík a ich technického zamerania.

Samotný objem nových materiálov a operácií sťažuje sledovanie a katalogizáciu nebezpečenstiev. V dôsledku toho sú poisťovatelia vystavení zvýšeným požiadavkám z hľadiska profesionálneho dodržiavania a zmluvy sa uzatvárajú individuálne s prihliadnutím na špecifiká každého objektu.

Objekty

Predmetom poistenia stavby sú záujmy developera, ktorý je vystavený rizikám v súvislosti s jeho činnosťou. Objekty sú rozdelené do dvoch hlavných kategórií:

• Materiálová základňa - všetky objekty, ktoré sa stavajú, obnovujú alebo opravujú, za ktoré zodpovedá developer, vykonané práce, materiály, použité nástroje. Zahŕňajú: hlavné a doplnkové konštrukcie (trvalé a dočasné), zariadenia a nástroje. Poistenie bude pokrývať straty, ktoré developerovi vzniknú v prípade úplného alebo čiastočného poškodenia poisteného majetku.
• stavitelia – rozširuje sa na finančnú zodpovednosť poisťovateľa voči účinkujúcim alebo iným ľuďom zraneným alebo usmrteným na mieste počas práce. Poistenie bude pokrývať náhradu škody, ktorú bude developer nútený zaplatiť poškodenému na stavbe.

Poistné krytie

Poistné krytie je súhrn rizík špecifikovaných v zmluve. V stavebnom poistení závisí krytie od konkrétneho objektu, keďže materiály, technológie a pracovné podmienky sa v každom prípade líšia. Poisťovňa po dôkladnom preštudovaní predmetu a problémov, ktoré ho ohrozujú, zahŕňa do krytia riziká, ktoré najlepšie zodpovedajú potrebám poistníka.

Štandardné riziká podliehajúce poisteniu stavby:

• Požiare, záplavy, poklesy, poruchy, zosuvy pôdy.
• Prírodné katastrofy: hurikány, zemetrasenia atď.
• Vandalizmus, krádež.
• Chyby spôsobené tretími stranami, ktoré nie sú zodpovedné za proces výstavby.
• Poškodzovanie a ničenie budov.
• Poškodenie alebo zničenie stavebných materiálov.
• Poruchy zariadení a nástrojov.
• Havárie inžinierskych sietí: plynovod, vodovod, vykurovacia sieť, elektrická sieť.
• Za škody, ktoré utrpeli remeselníci a iné osoby, zodpovedá developer.
  Za škody spôsobené na majetku osôb zodpovedá developer.

Je typické, že pre túto kategóriu poistenia platí formulácia „proti všetkým rizikám“ a komplexná zmluva nemusí obsahovať zoznam poistných udalostí, ale zoznam výnimiek, za ktoré sa škody nekompenzujú.

Hoci niektorí poisťovatelia stále uprednostňujú uzatváranie tradičných zmlúv pokrývajúcich hlavné majetkové riziká, na stavenisku je to práve moderná zmluva CAR (Contractors All Risks), ktorá môže poskytnúť plnú ochranu.

Poisťovňa nezodpovedá, ak dôjde k poškodeniu alebo zničeniu poisteného majetku z dôvodov uvedených vo forme výnimiek. Štandardné výluky pre poistné zmluvy na stavebné riziká:

• Vojenské konflikty a ich následky.
• Porucha zariadenia spôsobená prírodnými príčinami - vnútorné poruchy.
• Prirodzené opotrebovanie zariadení, ktoré má za následok hrdzu a iné prejavy, ktoré prispievajú k poruchám a poškodeniam.
• Úplné alebo čiastočné „zmrazenie“ predmetov.
• Úmyselné poškodenie alebo nedbanlivosť poisteného alebo oprávnenej osoby.
• Vplyv jadrového výbuchu a následky rádioaktívnej kontaminácie.
• Nedodržanie bezpečnostných predpisov a konštrukčné chyby.

V závislosti od predmetu poistenia môžu byť do tohto zoznamu pridané ďalšie výluky.

Zmluvné obdobie

Dĺžku trvania zmluvy si strany určujú podľa potreby. Môže zodpovedať predpokladanému časovému rámcu výstavby a dodávky zariadenia alebo konkrétnemu časovému obdobiu. Zmluva je viazaná iba na licenciu vývojára a nemôže trvať dlhšie, ako je jej platnosť.

Riziká pri inštalácii

Okrem stavebných rizík je v odbore zvykom poisťovať aj montážne riziká, môže ísť o komplexné poistenie stavby a inštalácie alebo samostatné zmluvy. Najčastejšie sa uzatvárajú zložité dohody, ktoré pokrývajú hlavné predmety a riziká.

Predmety poistenia rizík inštalácie sa týkajú aj majetkových záujmov developera, avšak v užšom zmysle. Predmetom poistenia inštalácie sú:

• vykonané inštalačné manipulácie;
• namontované konštrukcie;
• platy účinkujúcich;
• súvisiace náklady;
• použité materiály a nástroje;
• služby poskytované vývojárom;
• zodpovednosť voči ľuďom.

Rovnako ako pri stavebných rizikách sa odškodnenie vypláca pri poškodení alebo zničení majetku alebo na odškodnenie osôb zranených pri montáži.

Riziká, ktoré bude poistenie kryť v prípade inštalácie, sú tiež priradené individuálne pre každý predmet zmluvy s prihliadnutím na špecifiká.

Inštalačné riziká zvyčajne znamenajú nasledujúce situácie.

• Poškodenie alebo zničenie materiálov a namontovaných konštrukcií.
• Chyby počas inštalácie.
• Pretrhnutia káblov, reťazí, popruhov a iných pomocných zariadení.
• Kolízie pri zdvíhaní konštrukčných prvkov (s inými predmetmi, zvieratami, účinkujúcimi).
• Padajúce časti a bloky počas montážnych prác vo vysokej nadmorskej výške.
• Poškodenie ľudského zdravia (vrátane smrti) spôsobené inštalačnými postupmi.

Najnovšie technológie v stavebníctve umožňujú vykonávať tak najjednoduchšiu inštaláciu, ako aj najzložitejšie manipulácie pomocou jedinečných, drahých zariadení. Preto krytie závisí od existujúcich podmienok a možností poisťovne. Výluky pre poistenie inštalačných prác sú rovnaké ako pre poistenie stavebných prác.

Kto poisťuje stavebné a montážne riziká

Poistenie výstavby a inštalácie je jedným z najkomplexnejších typov, takéto služby poskytujú veľké spoločnosti s veľkým počtom profesionálnych odhadcov a agentov. Pri servise veľkých zariadení spoločnosti zapájajú zahraničných partnerov s veľkým kapitálom (zaistné programy). Aby sa organizácia mohla zapojiť do poistenia v stavebníctve, musí mať niekoľko licencií.

Poistenie stavebných a montážnych rizík umožňuje vo všetkých fázach investičného a stavebného procesu - od vypracovania štúdie realizovateľnosti až po uvedenie projektu stavby do prevádzky a záručnú dobu - kompenzovať náhle a nepredvídané straty, ktoré vzniknú počas výstavby, ako aj ako zabezpečiť ochranu investícií do výstavby.
Poistenie stavebných a montážnych rizík v Rusku v súčasnosti, žiaľ, nie je obľúbeným spôsobom ochrany záujmov účastníkov stavebných zmlúv alebo záujmov tretích strán. Stavebný boom posledných rokov, a teda aj nárast počtu potenciálnych poistných prípadov, však stále núti stavebné firmy čoraz častejšie sa obracať na tento typ poistenia.
Poistenie stavebných a montážnych rizík (CEM) je v Rusku pomerne rozšírené, aj keď výrazne zaostáva za úrovňou takéhoto poistenia v Európe a Severnej Amerike. Civilno-právne aspekty poistných zmlúv výstavby a inštalácie však doteraz neboli predmetom špeciálneho vedeckého výskumu.
Poistenie stavebných a montážnych rizík je špeciálnym typom komplexného poistenia, ktoré spravidla pokrýva poistenie rozostavaného objektu, bezpečnosť stavebných zariadení a občianskoprávnu zodpovednosť stavebných organizácií za škodu spôsobenú tretím osobám.
Súčasťou takejto dohody je v niektorých prípadoch aj poistenie podnikateľského rizika z hľadiska nedosiahnutia očakávaného príjmu. Niekedy sa poistenie poskytuje na takzvané súvisiace riziká, napríklad stavebné materiály v skladoch slúžiacich konkrétnemu stavenisku, vozidlá a iné špeciálne vybavenie (žeriavy, buldozéry atď.), občianskoprávnu zodpovednosť, ktorá môže vyplynúť z ich používania.
Z pohľadu občianskeho práva je zmluva o stavebných a inštalačných prácach komplexnou zmluvou, ktorá v skutočnosti pozostáva z niekoľkých jednoduchých poistných zmlúv na určité druhy rizík: zmluva o poistení majetku, zmluva o poistení občianskoprávnej zodpovednosti a zmluva o poistení podnikateľských rizík. . To zase znamená extrémnu zložitosť právnej úpravy tohto druhu poistenia.

Predmet zmluvy o poistení stavebných a montážnych rizík

Predmety poistnej zmluvy výstavby a inštalácie

investor - objednávateľ - projektant - generálny dodávateľ - subdodávateľ - dodávateľ.

Poisťovateľ je poisťovňa, ktorá má licenciu na realizáciu programu poistenia stavebných a montážnych rizík.
Poistencami zmlúv o stavebných a inštalačných prácach môžu byť rôzne právnické a fyzické osoby. Je potrebné vziať do úvahy, že v rámci poistenia majetku môžu byť poistené spravidla osoby, ktoré majú poistný záujem, teda záujem na zachovaní príslušného majetku na základe zákona, iného právneho úkonu alebo zmluvy. . Môžu to byť stavebné organizácie vykonávajúce výstavbu objektu a jeho dokončovanie.
Môžu zahŕňať generálnych dodávateľov a subdodávateľov, ale títo majú právo poistiť vo svoj prospech len ten majetok, ktorý im patrí vlastníckym právom alebo na základe zmluvy (nájomná zmluva, lízingová zmluva, bezplatné užívanie). Ak zmluva o poistení stavby a inštalácie špecifikuje oprávnenú osobu, ktorá má poistný záujem na poistenom majetku, potom má každá osoba právo byť poisteným v tejto časti ( čl. 930 Občianskeho zákonníka Ruskej federácie).
Presne povedané, neexistujú žiadne formálne obmedzenia týkajúce sa okruhu poisťovateľov pri poistení občianskoprávnej zodpovednosti stavebnej organizácie, pretože z dôvodu 1 článku 931 Občianskeho zákonníka Ruskej federácie na základe poistnej zmluvy na riziko zodpovednosti za záväzky vyplývajúce zo spôsobenia ujmy na živote, zdraví alebo majetku iných osôb možno poistiť riziko zodpovednosti poisteného samotného alebo inej osoby, na ktorú môže byť táto zodpovednosť postúpená.
Zároveň, keďže poistenie stavebných a inštalačných prác sa vzťahuje na poistenie rizík vznikajúcich pri podnikateľskej činnosti, je celkom zrejmé, že poisteným bude len právnická osoba, ktorá má právo pripísať náklady na úhradu poistných služieb ekonomicky výhodnejšie. oprávnené náklady, teda samotné stavebné organizácie a majitelia vozidiel.
Podľa 1 článku 933 Občianskeho zákonníka Ruskej federácie na základe zmluvy o poistení podnikateľských rizík možno pod hrozbou neplatnosti tohto obchodu poistiť podnikateľské riziko len samotného poistenca a len v jeho prospech. Inými slovami, ak je poistenie podnikateľských rizík zahrnuté v poistnej zmluve stavby a inštalácie, poistencom na základe takejto zmluvy ako celku môže byť len stavebná organizácia ako podnikateľský subjekt.
V praxi často vznikajú zložité otázky o možných poistných zmluvách poistencov vo výstavbe a montáži. Existuje názor, že zákazníci môžu konať ako takí bez akýchkoľvek obmedzení. Tento pohľad si vyžaduje ďalší výskum. Faktom je, že pri bežnej zmluve o výstavbe riziko náhodnej straty alebo náhodného poškodenia stavebného objektu, ktorý je predmetom zmluvy o výstavbe, pred prevzatím tohto objektu objednávateľom, znáša zhotoviteľ ( odsek 1 čl. 741 Občiansky zákonník Ruskej federácie).
Navyše v súlade s 1 článku 742 Občianskeho zákonníka Ruskej federácie v zmluve o výstavbe môže byť ustanovená povinnosť strany, ktorá nesie nebezpečenstvo usmrtenia alebo náhodného poškodenia stavebného projektu, materiálu, zariadenia a iného majetku použitého pri výstavbe, alebo zodpovednosť za spôsobenie škody iným osobám počas výstavby, poistiť zodpovedajúcu riziká. Inými slovami, zákonodarca označuje aj dodávateľa ako možného poisťovateľa. Ak však podmienky zmluvy o výstavbe stanovujú postupné prijatie stavebného projektu zákazníkom, potom má v tomto prípade priamy záujem na bezpečnosti príslušného objektu.
Okrem toho súdna prax v súčasnosti vyvodzuje nezávislý poistný záujem od osôb, ktoré neznášajú priame straty v súvislosti so stratou alebo poškodením majetku (pozri napr. precedens uvedený v ods. 4 Prehľadu praxe pri riešení sporov súvisiacich so vyhotovenie poistných zmlúv ( Informačný list Prezídia Najvyššieho rozhodcovského súdu Ruskej federácie zo dňa 28.11.2003 č. 75) Samozrejme objednávateľ, aj keď nenesie riziko náhodného úmrtia alebo poškodenia stavby projektu, má záujem o jeho bezpečnosť, pretože pre neho je dôležité načasovanie dokončenia stavebných prác a teda aj načasovanie príjmu z prostriedkov investovaných do výstavby.
Pokiaľ ide o bezpečnosť materiálov, zariadení a strojov, situácia je menej zrejmá, keďže toto všetko môže dodávateľ v prípade potreby pomerne rýchlo nahradiť. Iná situácia je, pokiaľ ide o unikátne vybavenie (napríklad tunelový štít) alebo materiály (napríklad stĺpy alebo iné prvky vyrobené z pevných kusov žuly alebo mramoru). Tu má zákazník poistiteľný záujem na svojej bezpečnosti, pretože strata, strata alebo poškodenie takéhoto zariadenia alebo materiálu môže viesť k výraznému oneskoreniu času výstavby.
Iba poisťovňa alebo spoločnosť, ktorá má súčasne licencie na:

Poistenie majetku právnických osôb s výnimkou vozidiel a poľnohospodárskeho poistenia ( subp. 12 odsek 1 čl. 32.9 zákona Ruskej federácie z 27. novembra 1992 č. 4015-1„O organizácii poisťovníctva v Ruskej federácii“ (ďalej len článok 32.9 zákona č. 4015-1));
- poistenie občianskoprávnej zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám ( subp. 20 Článok 32.9 zákona č. 4015-1);
- poistenie podnikateľských rizík ( subp. 22 Článok 32.9 zákona č. 4015-1);
- poistenie pozemnej dopravy (okrem železničnej dopravy) ( subp. 6 Článok 32.9 zákona č. 4015-1);
- poistenie občianskoprávnej zodpovednosti majiteľov vozidiel ( subp. 14 Článok 32.9 zákona č. 4015-1) alebo na tú časť uvedených druhov poistenia, ktorá tvorí konfiguráciu konkrétnej poistnej zmluvy.

V poistnej zmluve stavby a inštalácie je niekedy niekoľko poistencov súčasne - ide o stavebné organizácie, ktoré súčasne vykonávajú stavebné, montážne alebo dokončovacie práce na jednom mieste. V takejto situácii je potrebné v zmluve jasne definovať, akým spôsobom sa budú rozdeľovať poistné plnenia pri vzniku poistnej udalosti.
Ak sú príslušné riziká poistené na základe zmluvy o spolupoistení, potom na strane poisťovateľa koná súčasne niekoľko poisťovateľov ( čl. 953 Občianskeho zákonníka Ruskej federácie). Treba brať do úvahy, že ak v zmluve nie sú vymedzené práva a povinnosti každého z poisťovateľov, potom za vyplatenie poistného plnenia zodpovedajú poistníkovi alebo oprávnenej osobe spoločne a nerozdielne.

Ostatné subjekty poistno-právnych vzťahov pri poistení stavebných a montážnych prác

Základné podmienky zmluvy o poistení stavby a inštalácie

Pre investičnú výstavbu, opravy a rekonštrukcie budov a stavieb;
- inštalácia zariadení.

Na základe dohody zmluvných strán sa poistné krytie môže rozšíriť na:

Pre zariadenia používané pri stavebných a inštalačných prácach;
- dočasné budovy a stavby.

Niekedy v praxi vyvstáva otázka možnosti poistenia viacerých stavebných projektov na rôznych adresách v rámci jednej poistnej zmluvy na výstavbu a inštaláciu. Zákon tomu nekladie žiadne prekážky.
V poistení stavby a inštalácie sa používajú všetky známe koncepty na určenie poistných rizík:

poistenie všetkých rizík;
- poistenie proti uvedeným nebezpečenstvám;
- poistenie všetkých rizík s určitými výnimkami;
- poistenie proti uvedeným nebezpečenstvám, s výnimkou tých, ktoré vznikajú z dôvodov, ktoré sú špecificky uvedené v zmluve.

Oblasť krytia poisteného majetku a oblasť krytia rizík občianskoprávnej zodpovednosti za spôsobenie škody iným osobám sa nemusia zhodovať. Pokiaľ ide o oblasť krytia poisteného majetku, môže ísť buď len o stavenisko, alebo o stavenisko a príjazdové cesty pre vozidlá a špeciálnu techniku, alebo o územie staveniska, prístupové cesty k nemu, ako aj sklad. plocha pre stavebný materiál a zariadenia nachádzajúce sa mimo staveniska.
Treba mať na pamäti, že ak dôjde k poškodeniu alebo odcudzeniu poisteného majetku z územia, ktoré nie je špecifikované v poistnej zmluve, napríklad došlo k vyloženiu niektorých materiálov z vonkajšej strany oplotenia staveniska, potom túto udalosť nemožno kvalifikovať ako poistná udalosť.
Strany poistnej transakcie majú právo obmedziť oblasť krytia rizík občianskoprávnej zodpovednosti na konkrétne hranice, napríklad pozdĺž obvodu staveniska, alebo takéto obmedzenia nezaviesť. V druhom prípade je jednoducho dôležité uviesť, že sú pokryté prípady poškodenia tretích osôb počas prác priamo súvisiacich s výstavbou alebo jej údržbou. Pri obmedzení územia poistenia rizika zodpovednosti to znamená, že poistná udalosť podľa poistnej zmluvy spôsobí škodu iným osobám len na tomto území. Ak je škoda spôsobená v súvislosti so stavebnými prácami mimo územia uvedeného v zmluve, tak za jej náhradu zodpovedá samotná stavebná organizácia.
Poistná suma v rámci poistnej zmluvy výstavby a inštalácie ako celku pozostáva z poistných súm za každý jej úsek - poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie podnikateľských rizík. Uvedené poistné sumy však nie je možné sčítať, pretože každá z nich má svoj osobitý charakter. Poistná suma z hľadiska poistenia rozostavaného objektu ako majetku má zároveň mimoriadne dôležitú vlastnosť - veď na začiatku výstavby nie je samotný poistný objekt, ale len stavebný materiál.
Náklady na stavaný objekt sú samozrejme vyššie ako náklady na materiál, keďže zahŕňajú aj náklady na prácu. Okrem toho sa tieto náklady budú neustále zvyšovať. Tu môže nastať zložitý právny problém – ak ako poistnú sumu uvediete konečnú cenu stojaceho predmetu, tak pri poistnej udalosti pred dokončením stavby bude skutočná hodnota predmetu v čase poistnej udalosti nižšia ako poistná suma, to znamená, že existujú dôvody hovoriť o neúplnom poistení majetku. Aby sa predišlo takejto situácii, je podľa môjho názoru vhodné určiť poistnú sumu ako náklady na rozostavaný objekt v čase poistnej udalosti, nie však vyššie ako konečné náklady na tento poistný predmet.
Výška poistnej sumy sa určuje na základe:

Z nákladov na stavebné a inštalačné práce - na stavebný projekt;
- zostatková hodnota - pri stavebných zariadeniach;
- skutočné náklady - na dočasné budovy a stavby.

Poistné sumy za stavebné a montážne riziká dosahujú vysoké sumy. Poisťovne majú právo prevziať na seba v rámci jednej poistnej zmluvy riziko nepresahujúce 10 % veľkosti ich majetku a zvyšok rizika musia byť zaistené.
Poisťovateľ hradí straty na majetku, škody na majetku, ktoré vznikli v dôsledku akýchkoľvek náhlych a neúmyselných udalostí na stavenisku (vrátane krádeže).
V Rusku sa stavebné firmy zdráhajú poistiť svoje riziká. Zároveň sú v poslednom období čoraz častejšie havárie spojené so stavebnými procesmi a prevodom objektu od zhotoviteľa k objednávateľovi, ako aj s jeho ďalším užívaním prevádzkovou organizáciou. Často počúvame o prasklinách v domoch a padajúcich budovách a stavbách. Poistná suma z hľadiska poistenia rizika zodpovednosti za spôsobenie škody iným osobám je stanovená dohodou zmluvných strán, zákon neustanovuje žiadne obmedzenia jej výšky.
Poistná suma v rámci poistenia podnikateľských rizík, ako aj pri poistení majetku by nemala presiahnuť jeho skutočnú hodnotu (poistnú hodnotu). Pri týchto rizikách sa za túto hodnotu považujú straty, ktoré by mohol poistník utrpieť, ak by poistná udalosť nastala.
Keďže výstavba zvyčajne trvá dlho, strany poistnej transakcie majú často záujem určiť poistnú sumu v tvrdej mene. Ako je známe, 2 článku 317 Občianskeho zákonníka Ruskej federácie umožňuje možnosť vyjadrenia záväzkov v menovom ekvivalente, avšak zo zmluvy musí byť jasne uvedené, že hovoríme o sume ekvivalentnej určitej sume v cudzej mene.

Trvanie poistnej zmluvy na stavebné a montážne riziká

Pre ďalšie informácie môžete kontaktovať

Pravidlá poistenia
Riziká konštrukcie a inštalácie,
schválený generálnym riaditeľom
LLC "IC "Independent Insurance Group" 03/19/10
(EXTRAKT)

1. POJMY A DEFINÍCIE

Poistený majetok- majetok poistený podľa zmluvy, ktorým môžu byť predmety stavebných a inštalačných prác, celý komplex stavebných a inštalačných prác, predmety nedokončenej stavby, ako aj finančné prostriedky, prostriedky, stroje, zariadenia, materiály, prvky, dodávkové stavby objednávateľa/zhotoviteľa potrebného na vykonanie takýchto prác.

Poistené osoby– spôsobilé fyzické a/alebo právnické osoby, ktorých riziko zodpovednosti je poistené podľa Zmluvy.

Poistenec– právnická osoba alebo spôsobilá na právne úkony, ktorá uzatvorila s poisťovateľom zmluvu.

Poistený môže byť investor, zákazník, dodávateľ (subdodávateľ) na základe zmluvy alebo osoba v inom postavení vykonávajúca stavebné a inštalačné práce podľa zmluvy v súlade s právnymi predpismi Ruskej federácie.

Poistné odškodnenie– peňažnú sumu, ktorú má poisťovateľ zaplatiť podľa podmienok zmluvy ako náhradu škody spôsobenej poistníkovi/oprávnenej osobe v dôsledku vzniku poistnej udalosti.

Poistný prípad– udalosť uvedená v poistnej zmluve, pri ktorej vzniku sa poistiteľ zaväzuje za poistné uvedené v poistnej zmluve nahradiť poistníkovi/oprávnenej osobe v súlade s podmienkami poistnej zmluvy škodu/škodu spôsobenú v dôsledku takéto podujatie. kde:

a) všetky jednotlivé prípady (série prípadov) straty alebo poškodenia poisteného majetku v dôsledku požiaru, krupobitia, zemetrasenia, cunami, sopečnej erupcie, búrky, víchrice, búrky, tornáda, hurikánu alebo tajfúnu (cyklónu), ktoré sa vyskytnú počas jedného obdobia za jednu poistnú udalosť sa považuje 72 (sedemdesiatdva) po sebe nasledujúcich hodín;

b) všetky jednotlivé prípady (série prípadov) úmrtia alebo poškodenia poisteného majetku, ktoré nevznikli v dôsledku úmrtia alebo poškodenia poisteného majetku z dôvodov uvedených v odseku „a“, ku ktorým došlo v priebehu jedného obdobia 168 (jedného stošesťdesiatosem) po sebe nasledujúcich hodín, sa považujú za jednu poistnú udalosť.

Za začiatok týchto lehôt sa považuje okamih, ktorý si poistenec zvolí (ak sa škoda vyskytla počas dlhšieho časového obdobia, dve alebo viac takýchto lehôt sa nemôžu časovo prekrývať).

poisťovateľ– LLC „IC „Independent Insurance Group“, vytvorená v súlade s právnymi predpismi Ruskej federácie na poskytovanie poistenia a zaistenia spôsobom predpísaným platnou legislatívou.

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA. PREDMETY POISTENIA

2.1. Na základe Pravidiel a platnej legislatívy Ruskej federácie uzatvára poisťovateľ s poisteným dobrovoľné poistné zmluvy na stavebné a montážne riziká, ktoré môžu obsahovať tieto časti:

• poistenie stavebných a inštalačných prác, stavebných strojov, mechanizmov, zariadení, zariadení staveniska, existujúceho majetku, ako aj dodatočných nákladov spojených s odstraňovaním následkov poistnej udalosti (poistenie vecnej škody);
• poistenie občianskoprávnej zodpovednosti voči tretím osobám pri vykonávaní stavebných a montážnych prác (vykonávaných v súlade s Dodatočnými podmienkami č. 1, ktoré sú prílohou Pravidiel a tvoria ich neoddeliteľnú súčasť).

3. PREDMETY POISTENIA

3.1. Predmetom poistenia podľa poistnej zmluvy uzatvorenej v súlade s pravidlami sú majetkové záujmy poistenca (oprávnenej osoby), ktoré nie sú v rozpore s platnými právnymi predpismi Ruskej federácie, týkajúce sa:

S držbou, používaním a likvidáciou poisteného majetku,

S potrebou vynaloženia nákladov spojených so zničením, stratou alebo poškodením predmetu stavebných a montážnych prác počas záručného servisu (záručná doba).

Predmetom poistenia môžu byť aj iné majetkové účasti uvedené v Doplnkových poistných podmienkach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Pravidiel.

3.2. Poisteniu na základe Zmluvy uzatvorenej v súlade s Pravidlami podliehajú:

3.2.1. Predmety stavebných a inštalačných prác v súlade so Zmluvou o Zmluve (dočasné a trvalé stavebné a inštalačné práce), vrátane stavebných materiálov, konštrukcií a inštalovaných zariadení dodávaných zhotoviteľom podľa Zmluvy o Zmluve.

3.2.2. Stavebné materiály, konštrukcie, zariadenia, práce, služby poskytované objednávateľom za predpokladu, že ich cena je samostatne a dodatočne zahrnutá do celkovej poistnej sumy podľa Zmluvy.

3.2.3. Zariadenia staveniska (dočasné stavby a stavby, administratívne a skladové priestory, lešenia, debnenie, inžinierske siete a pod.), ktoré nie sú súčasťou dočasných alebo trvalých stavebných a montážnych prác podľa Zmluvy a špecifikovaných v Zmluve.

3.2.4. Stavebné stroje, stroje a zariadenia používané na stavebné a inštalačné práce: buldozéry, rýpadlá, grejdre, skrejpry, cestné valce, značkovacie stroje, asfaltovacie stroje, cestné frézy, žeriavy, výťahy, nakladače, miešačky betónu, čerpadlá na betón, kompresory atď. , ktoré nie sú súčasťou dočasných alebo trvalých stavebných a montážnych prác podľa Zmluvy a špecifikovaných v Zmluve.

3.2.5. Výdavky na zníženie škôd v súvislosti s poistnou udalosťou, ak tieto výdavky boli nevyhnutné alebo boli vynaložené na dodržanie pokynov poisťovateľa.

3.2.6. Dodatočné výdavky, ak je náhrada takýchto výdavkov výslovne uvedená v zmluve:

3.2.6.1. Výdavky na odpratávanie sutín/vyčistenie územia po poistnej udalosti, demontáž, demoláciu a iné podobné výdavky vzniknuté v dôsledku poistnej udalosti.

3.2.6.2. Výdavky za služby znalcov, architektov, geodetov, konzultačných inžinierov a iných špecialistov a podobné výdavky v rozsahu potrebnom na obnovu poisteného majetku strateného alebo poškodeného v dôsledku poistnej udalosti, okrem nákladov na prihlásenie poistnej udalosti alebo opravu poisteného majetku.

3.2.6.3. Nevyhnutné výdavky za prácu nadčas, prácu v noci, vo sviatok a výdavky na urgentné dodanie nákladu v rozsahu potrebnom na obnovu poisteného majetku strateného alebo poškodeného v dôsledku poistnej udalosti.

3.2.6.4. Nevyhnutné výdavky na obnovu zmluvnej, projektovej, technickej, inžinierskej, pracovnej a účtovnej dokumentácie, počítačových dát, stratených alebo poškodených v dôsledku poistnej udalosti.

3.2.6.5. Nevyhnutné výdavky na likvidáciu požiaru alebo likvidáciu požiaru, ako aj na odstraňovanie škôd spôsobených splodinami horenia a opatrenia na hasenie vzniknuté v dôsledku poistnej udalosti.

3.2.6.6. Ostatné výdavky spojené s odstraňovaním následkov poistnej udalosti.

3.3. Ak je to v zmluve výslovne uvedené, poisteniu podlieha nasledujúci majetok:

Existujúci majetok, ktorý nebol uvedený v bode 3.2 Pravidiel;

Majetok (najmä stavebný materiál, inštalované zariadenia) dodaný na stavenisko alebo do dočasného skladu mimo staveniska, vrátane nakladacích a vykladacích operácií, vozidlami, s výnimkou vodnej a leteckej dopravy, v rámci územia špecifikovaného v zmluve ;

Majetok skladovaný mimo staveniska (v rámci hraníc poistného územia uvedeného v Zmluve), s výnimkou majetku vyrobeného, ​​spracovaného alebo uskladneného vo vlastníctve výrobcu, distribútora (distribútora) alebo dodávateľa;

Časť projektu stavby a inštalácie akceptovaná objednávateľom na základe kolaudačného listu a/alebo uvedená do prevádzky pred dokončením projektu stavby a inštalácie ako celku;

Katalyzátory na reformovanie, reformovacie zariadenia;

Jadrové palivové články; vysokotlakové nádoby jadrového reaktora so zabudovanými prvkami.

4. POISTNÉ ÚZEMIE

4.2 Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, poistným územím je územie staveniska v rámci hraníc stanovených projektovou a odhadovou dokumentáciou poisteného, ​​vrátane (ale nie výlučne) na farme, prístupových ciest, území (miest) na dočasné uskladnenie materiálov a/alebo zariadení nachádzajúcich sa na stavenisku alebo mimo neho, ako aj iné územia a trasy na prepravu stavebných materiálov, stavieb, zariadení (okrem prepravy vodou a vzduchom), na ktorých sa zmluvné strany osobitne dohodnú. dohody a v nej špecifikované.

5. POISTNÉ UDALOSTI, POISTNÉ RIZIKÁ, VÝNIMKY Z POISTNÉHO KRYTIA

5.1. Poistné riziko je očakávaná udalosť, na ktorú sa poskytuje poistenie.

Udalosť považovaná za poistné riziko musí mať znaky pravdepodobnosti a náhodnosti jej výskytu.

5.2. Poistnou udalosťou je udalosť, ktorá nastala počas doby platnosti zmluvy a ktorej vznikom vzniká poisťovateľovi povinnosť vyplatiť poistníkovi (príjemcovi) poistné plnenie.

5.3. Poistné zmluvy v súlade s pravidlami je možné uzavrieť za týchto podmienok:

5.3.1. "So zodpovednosťou za všetky riziká."

Pri poistení za tejto podmienky je poistnou udalosťou smrť, strata alebo poškodenie poisteného majetku v dôsledku akéhokoľvek náhleho a nepredvídaného nárazu, okrem prípadov uvedených v odsekoch. 5.4-5.5 Predpisy

Nepredvídané alebo náhle sú také materiálne vplyvy, ktoré poistený a jeho zástupcovia nemohli včas predvídať, alebo im nemohli zabrániť na základe odborných znalostí, ktoré sú v stavebníctve bežnou praxou.

5.3.2. "So zodpovednosťou za uvedené riziká."

Pri poistení za tejto podmienky je poistnou udalosťou smrť, strata alebo poškodenie poisteného majetku, ktoré bolo spôsobené jednou alebo viacerými z nasledujúcich udalostí:

5.3.2.1. Požiar, výbuch, úder blesku, ako aj škody na poistenom majetku z dôvodu hasenia požiaru alebo opatrení na uhasenie požiaru.

5.3.2.2. Zemetrasenie, sopečná erupcia, cunami, kolaps, zosuv pôdy, lavína, ako aj iné udalosti súvisiace alebo ktoré možno podľa formálnych kritérií klasifikovať ako nebezpečné geologické javy.

Ak nie je v Zmluve uvedené inak, škody spôsobené zemetrasením hradí poisťovateľ len v prípade, ak poistený preukáže, že pri projektovaní, výstavbe a prevádzke poistenej nehnuteľnosti boli porušené seizmicko-geologické pomery územia, v ktorom sa táto nehnuteľnosť nachádza. boli náležite zohľadnené.

5.3.2.3. Povodne, záplavy, bahno, ako aj iné udalosti súvisiace alebo ktoré možno podľa formálnych kritérií klasifikovať ako nebezpečné hydrologické javy.

5.3.2.4. Búrka, hurikán, tajfún (cyklón), búrka, tornádo (tornádo), krupobitie, ako aj iné udalosti súvisiace alebo ktoré možno podľa formálnych kritérií klasifikovať ako nebezpečné meteorologické javy.

5.3.2.5. Porucha inžinierskych sietí a systémov.

5.3.2.6. Zrážka s pohybujúcim sa zariadením.

5.3.2.7. Padajúce lietadlá, padajúce vysoko namontované bloky a diely.

5.3.2.8. Nezákonné konanie tretích strán.

5.3.2.9. Chyby zamestnancov, neúmyselné konanie tretích strán.

5.3.2.10. Vystavenie elektrine.

5.3.2.11. Rozbité sklo.

Poisťovateľ má právo uzavrieť Zmluvu tak na celý súbor rizík uvedených v bode 5.3.2 Pravidiel, ako aj na každé riziko samostatne alebo skupiny rizík v akejkoľvek kombinácii.

5.3.3. Zmluva môže ustanoviť náhradu škody spôsobenej na poistenom predmete stavebných a inštalačných prác počas záručného servisu (záručná doba) s následkom jeho smrti alebo poškodenia, ak:

Smrť alebo škoda je dôsledkom vykonania stavebných a inštalačných prác poisteným (poisteným Dodávateľom) alebo poistenými subdodávateľmi pri plnení záručných povinností po uvedení do prevádzky podľa Zmluvy; alebo

Smrť alebo škoda nastala v záručnej dobe z dôvodu, ktorý vznikol v období, keď poistený (poistený zhotoviteľ) alebo poistení subdodávatelia vykonávali stavebné a montážne práce podľa zmluvy pred podpísaním potvrdenia o prevzatí diela na tej časti stavby. a miesto montáže, kde došlo k poškodeniu.

6. POISTNÁ SUMA, LIMITY ZODPOVEDNOSTI, VÝMENA

6.1. Objem záväzkov na vyplatenie poistnej náhrady prevzatých poisťovateľom je obmedzený na zodpovedajúce poistné sumy a limity zodpovednosti uvedené v zmluve.

6.2. Poistná suma – peňažná suma, ktorá je určená Zmluvou a na základe ktorej sa stanovuje výška poistného (poistné) a výška poistného plnenia pri vzniku poistnej udalosti.

6.3. Poistná suma podľa poistnej zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške skutočnej (poistnej) hodnoty, ktorá je určená nasledovne, pokiaľ zmluva výslovne nestanovuje inú definíciu, ktorá nie je v rozpore s právnymi predpismi Ruskej federácie:

6.3.1. V súvislosti so stavebnými a inštalačnými prácami - nie nižšie ako úplné zmluvné (odhadované) náklady podľa zmluvy v čase uzavretia zmluvy, vrátane nákladov na všetky dočasné a trvalé stavebné a inštalačné práce, stavebné materiály, konštrukcie a inštalované zariadenia dodáva zhotoviteľ podľa Zmluvy;

6.3.2. Vo vzťahu k stavebným materiálom, konštrukciám, zariadeniam, prácam a službám dodávaným objednávateľom - na základe úplných zmluvných nákladov, berúc do úvahy projektové odhady a platobné dokumenty;

6.3.3. Vo vzťahu k zariadeniu staveniska - vo výške trhovej hodnoty, teda nákladov na nadobudnutie špecifikovaného majetku v čase uzavretia Zmluvy;

6.3.4. V prípade nových, novonadobudnutých alebo nadobudnutých stavebných strojov, mechanizmov a zariadení - vo výške reprodukčných nákladov, to znamená nákladov na výmenu zariadení za nové zariadenia podobného typu, podobného výkonu alebo výkonu;

6.3.5. V súvislosti s použitými stavebnými strojmi, mechanizmami a/alebo zariadeniami - vo výške nie nižšej, ako je účtovná hodnota týchto strojov, mechanizmov a/alebo zariadení;

6.3.6. Vo vzťahu k existujúcemu majetku - vo výške skutočnej hodnoty ku dňu uzavretia Zmluvy.

11. VÝŠKA ŠKODY, VEĽKOSŤ, TERMÍN, POSTUP A PODMIENKY NÁHRADY POISTENIA

11.9. Ak nie je v zmluve uvedené inak, škoda je určená:

11.9.1. V prípade úplnej straty poisteného majetku - vo výške jeho poistnej hodnoty mínus hodnota zvyšku, ktorý je možné predať alebo použiť na jeho funkčný účel.

11.9.2. V prípade straty poisteného majetku - vo výške jeho poistnej hodnoty.

11.9.3. V prípade škody na poistenom majetku - vo výške nákladov na uvedenie do pôvodného stavu zabezpečujúceho odstránenie škôd v dôsledku poistnej udalosti a uvedenie poisteného majetku do stavu, v akom bol bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti. Opotrebenie poškodeného poisteného majetku sa pri výpočte poistnej náhrady nezohľadňuje, ak poistná zmluva neustanovuje inak. Opotrebenie materiálov a náhradných dielov poškodených stavebných zariadení, strojov a zariadení používaných pri stavebných a inštalačných prácach vymenených počas procesu obnovy sa však odpočítava od výšky poistnej náhrady, ak Zmluva neustanovuje inak. Ak je obnova poškodenej veci spojená s potrebou vykonať demontáž, montáž, uvedenie do prevádzky, odskúšanie na iných poistených veciach v kombinácii s poškodenou na jediný funkčný účel v súlade s technickou a prevádzkovou dokumentáciou, výška škody sa určuje na základe celkových nákladov prác na vyššie uvedených objektoch v rámci celkovej výšky poistných súm ustanovených pre tieto objekty.

11.10. Náklady na obnovu zahŕňajú:

11.10.1.1. náklady na materiál a náhradné diely potrebné na obnovu;

11.10.1.2. náklady na reštaurátorské práce.

11.11. Ak dôjde k výmene poškodených dielov napriek tomu, že ich bolo možné opraviť bez ohrozenia bezpečnosti prevádzky poisteného majetku, uhradí poisťovateľ poistenému náklady na opravu týchto dielov, najviac však náklady na ich výmenu.

Dodatočné podmienky č.1

poistenie občianskoprávnej zodpovednosti voči tretím osobám pri vykonávaní stavebných a montážnych prác

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA. PREDMETY POISTENIA

1.1. Dodatočné podmienky č.1 poistenia občianskoprávnej zodpovednosti voči tretím osobám pri vykonávaní stavebných a montážnych prác (ďalej len Dodatočné podmienky č.1) sú neoddeliteľnou súčasťou Pravidiel poistenia stavebných a montážnych rizík (ďalej len Dodatočné podmienky č.1). Pravidlá).

1.2. Na Dodatočné podmienky č. 1 sa vzťahujú ustanovenia odseku 1 a odseku 2 Pravidiel.

1.3. Pri uzatvorení Zmluvy s použitím Dodatočných podmienok č. 1 sa Pravidlá a Dodatočné podmienky č. 1 stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a sú záväzné pre poisťovateľa aj pre poistníka.

1.4. V rámci poistnej zmluvy možno poistiť riziko občianskoprávnej zodpovednosti samotného poistenca alebo inej fyzickej alebo právnickej osoby, na ktorú môže byť zodpovednosť postúpená.

Osoba, ktorej riziko zodpovednosti za škodu je poistená, musí byť uvedená v Zmluve. Ak táto osoba nie je v Zmluve uvedená, riziko zodpovednosti samotného poisteného sa považuje za poistené.

2. PREDMET POISTENIA

2.1. Predmetom poistenia sú majetkové záujmy poistníka (poistených osôb) súvisiace s ich povinnosťou, spôsobom ustanoveným občianskym právom Ruskej federácie, nahradiť škody spôsobené na živote, zdraví alebo majetku tretích osôb počas výstavby. a inštalačné práce a/alebo pri plnení záručných povinností po uvedení na trh.

3. POISTNÉ ÚZEMIE

3.1. Poistným územím je územie staveniska v rámci hraníc stanovených projektovou a odhadovou dokumentáciou.

3.2. Poistné územie je možné podľa Zmluvy rozšíriť o 20 m a viac po obvode staveniska.

4. POISTNÉ UDALOSTI, POISTNÉ RIZIKÁ, VÝNIMKY Z POISTNÉHO KRYTIA

4.1. Poistnou udalosťou je udalosť, ktorá nastala počas doby platnosti zmluvy a ktorej vznikom vzniká povinnosť poisťovateľa vyplatiť poistné plnenie.

4.2. Poistnou udalosťou je skutočnosť zakladajúca povinnosť poistníka (poistených osôb) nahradiť škodu spôsobenú na živote, zdraví alebo majetku tretích osôb pri stavebných a montážnych prácach alebo, ak je to uvedené v zmluve, pri plnení zaviesť záručné povinnosti, v dôsledku čoho sú poistníkovi (poisteným osobám) predložené nároky tretích strán na náhradu spôsobenej škody za predpokladu, že:

Počas doby platnosti Zmluvy bola spôsobená škoda tretím osobám;

Medzi škodou a vykonaním stavebných a inštalačných prác alebo záručnými povinnosťami po uvedení je priamy vzťah príčiny a následku;

Nároky na náhradu škody sa podávajú v súlade a na základe občianskeho práva Ruskej federácie v premlčacích lehotách stanovených platnými právnymi predpismi Ruskej federácie.

10. VÝŠKA STRATY, VEĽKOSŤ, POSTUP A PODMIENKY NÁHRADY POISTENIA

10.8. Výška poistného plnenia zahŕňa:

10.8.1. Pre poistné udalosti, pri ktorých došlo k poškodeniu života a zdravia tretích osôb:

ušlý zárobok (príjem) obete určený v súlade s občianskym právom Ruskej federácie, ktorý obeť mala alebo mohla mať;

Dodatočné výdavky vzniknuté v dôsledku ublíženia na zdraví vrátane nákladov na ošetrenie, dokrmovanie, nákup liekov, protetiky, vonkajšiu starostlivosť, ošetrenie v sanatóriu, nákup špeciálnych vozidiel, prípravu na iné povolanie, ak sa preukáže, že obeť tieto druhy potrebuje. pomoc a nemá nárok na jej bezplatné poskytovanie;

Platby osobám, ktoré majú v súlade s občianskymi právnymi predpismi Ruskej federácie právo na náhradu škody v súvislosti so smrťou živiteľa rodiny, vo výške podielu na zárobku (príjmu) zosnulého, ktorý dostali alebo mal právo na ich výživu počas svojho života;

Náklady na pohreb.

10.8.2. Pre poistné udalosti súvisiace so škodou na majetku tretích osôb:

Primerané a nevyhnutné výdavky na demontáž poškodeného majetku;

Skutočná hodnota strateného majetku v čase poškodenia mínus hodnota zvyškov vhodných na ďalšie použitie;

Výdavky na opravu (reštauráciu) poškodeného majetku. Náklady na opravu (reštaurovanie) zahŕňajú nevyhnutné a účelné náklady na nákup materiálu, náhradných dielov (menšie opotrebovanie materiálov a náhradných dielov vymieňaných počas procesu reštaurovania) a platbu za opravné (reštauračné) práce. Ak náklady na opravu (reštaurovanie) poškodeného majetku presiahnu jeho skutočnú hodnotu v čase vzniku škody, potom sa majetok považuje za stratený.

4.3. V prípadoch uznaných za poistenie sú poistníkovi (poistencom) uhradené náklady na právne zastupovanie, ktoré poistníkovi (poistencom) vznikli počas vyšetrovania, riešenia nárokov tretích osôb alebo pri ich právnej obhajobe.